燃氣工程施工合同范本(2)
燃氣工程施工合同范本
八、工程質(zhì)量保修
承包人對施工圖中所涉及的管道安裝及土建工程承擔質(zhì)量保修責(zé)任。
1、質(zhì)量保修期從工程竣工驗收合格之日起計算，保修期兩年。
2、保修范圍：施工圖及設(shè)計變更所設(shè)計的內(nèi)容和項目。
3、承包人在保修期內(nèi)接到搶修通知后，應(yīng)立即到達事故現(xiàn)場搶修。非承包人施工質(zhì)量引起的事故，搶修費由發(fā)包人承擔。
4、工程質(zhì)量保修金為施工合同價款的5%，金額________元。
5、發(fā)包人在質(zhì)量保修期滿經(jīng)驗收合格后，將剩余的保修金返還承包人。
九、發(fā)包人的權(quán)利和義務(wù)
1、發(fā)包人向工地派駐現(xiàn)場管理人員，負責(zé)工程的管理、驗收及對外的協(xié)調(diào)。
2、開工前向承包人提供施工圖紙四套。
3、審查批準承包人的施工組織設(shè)計(施工方案)。
4、負責(zé)辦理開工前的有關(guān)審批手續(xù)，協(xié)助承包人解決施工現(xiàn)場的用水用電。
5、開工前以書面形式校驗水準點與坐標控制點。
6、協(xié)助處理施工場地周圍地下管線、臨近建筑物、構(gòu)建物、文物、樹木的保護工作。
7、組織圖紙會審。
8、在施工中如遇到與施工圖紙不符的情況，發(fā)包人應(yīng)及時通知設(shè)計單位到現(xiàn)場協(xié)商處理，并由設(shè)計單位出具書面處理意見。
十、承包人的權(quán)利與義務(wù)
1、承包人向工地派駐項目負責(zé)人，負責(zé)施工的組織、施工的質(zhì)量、進度和現(xiàn)場安全管理等。
2、承包人對燃氣工程圖紙資料負有保密責(zé)任。
3、開工前向發(fā)包人提供施工組織設(shè)計(施工方案)。
4、提供對施工場地周圍地下管線和臨近建筑物、構(gòu)建物、樹木的保護措施及方案，經(jīng)發(fā)包人批準后實施。
5、開工、暫停施工、工期延誤等必須按規(guī)定出具書面報告，經(jīng)發(fā)包人批準后實施。
6、嚴格按照施工圖及相應(yīng)的標準規(guī)范進行施工。
7、承擔施工現(xiàn)場的安全和保衛(wèi)工作，嚴格履行《燃氣工程安全施工責(zé)任協(xié)議書》中的乙方責(zé)任，消除隱患，杜絕事故。因承包人原因致使工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財產(chǎn)損害的，承包人應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責(zé)任。
8、工程不得轉(zhuǎn)包。非經(jīng)發(fā)包人同意，承包人不得將所承包的工程的任何部分分包，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，發(fā)包人有權(quán)單方面終止本合同，并要求承包人賠償相應(yīng)損失。
9、按照國家及公司有關(guān)文明施工的具體要求組織施工。
10、工程完工后3日內(nèi)通知發(fā)包人現(xiàn)場管理人員組織驗收，工程竣工驗收合格后7日內(nèi)，將竣工材料及結(jié)算材料報發(fā)包人審核。
11、承包人向發(fā)包人承諾按照合同的約定組織施工、并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責(zé)任。
十一、違約責(zé)任
1、發(fā)包人違反本合同約定，賠償其違約給承包人造成的經(jīng)濟損失，順延延誤的工期。
2、承包人違反本合同約定，延誤工期的，工期每延誤一天，發(fā)包人按工程總造價的2%扣罰承包人;未達到合同約定質(zhì)量標準或其他違約的，承包人無償返工并賠償因其違約給發(fā)包人造廠的一切損失。
3、承包人若不按期將竣工資料及竣工結(jié)算轉(zhuǎn)交發(fā)包人，每延誤一天，發(fā)包人按工程總造價的2%扣罰承包人。
十二、安全責(zé)任
承包人由于安全措施為按有關(guān)規(guī)定落實造成安全事故，導(dǎo)致施工人員或第三者傷亡，由承包人承擔全部責(zé)任，并承擔全部經(jīng)濟損失及賠償。承包人應(yīng)為施工現(xiàn)場有關(guān)人員的生命財產(chǎn)和施工機械辦理保險，支付保險費用。
十三、爭議
1、約定請建設(shè)行政主管部門調(diào)解。
2、調(diào)解無效可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾嵴堅V訟。
十四、本合同未盡事宜、雙方可按照《建設(shè)工程施工合同》GF-2013-0201示范文本中的通用條款執(zhí)行。
十五、本合同雙方簽字蓋章后生效，在竣工驗收、結(jié)算完畢、保修期過后終止。
十六、本合同一式陸分，發(fā)包人肆份，承包人貳份。要求陸份用鋼筆或碳素筆工整填寫。合同簽訂后，擅自涂改無效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
燃氣工程施工合同范文3
甲方：
乙方：
甲、乙雙方按照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)規(guī)定，本著自愿、平等的合作精神，結(jié)合工程實際情況，達成以下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程名稱：泊頭鎮(zhèn)燃氣利用工程
2、工程地點：山東省無棣縣小泊頭鎮(zhèn)
3、工程內(nèi)容：1)、CNG加氣站安裝;2)、中壓管網(wǎng)3KM鋪設(shè);
3)、多層樓房1000戶安裝及庭院管網(wǎng)。
4、工程時間：工程于2011年10月24日開工，于2012年10月1日完工。
二、工程造價
1、CNG加氣站安裝費10萬元。
2、中壓管網(wǎng)3KM鋪設(shè)費10萬元。
3、多層樓房1000戶安裝及庭院管網(wǎng)安裝費每戶650元，合計65萬元。
4、乙方承建工程造價合計85萬元。
三、甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方的權(quán)利和業(yè)務(wù)
1)、甲方負責(zé)工程的立項、設(shè)計等工作。
2)、合同簽字生效后甲方負責(zé)提供設(shè)計施工圖，并按照設(shè)計施工圖的內(nèi)容要求監(jiān)督乙方的施工。
3)、甲方按照設(shè)計要求負責(zé)提供工程所需的設(shè)備、管材、配件、流量計等材料。
4)、甲方在乙方施工中發(fā)現(xiàn)有違反設(shè)計、法規(guī)的行為時，甲方有權(quán)單方面終止合同并向乙方要求合同金額10%的賠償。
5)、乙方在無人力不可抗拒原因的情況下不能按時完工，甲方有權(quán)單方面終止合同并向乙方要求合同金額10%的賠償。
2、乙方的權(quán)利和業(yè)務(wù)
1)、乙方負責(zé)泊頭鎮(zhèn)燃氣利用工程的施工、報檢、驗收等工作。
2)、乙方應(yīng)嚴格按照設(shè)計施工圖的規(guī)定和要求施工安裝，必須服從甲方及監(jiān)理的管理，尊重監(jiān)理的意見和要求。
3)、乙方必須遵照國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，辦理開工申請、竣工驗收的相關(guān)手續(xù)，并確保工程質(zhì)量。
4)、乙方有權(quán)要求甲方及時提供工程所需的設(shè)備、管材、配件、流量計等材料，因甲方不能及時供給造成怠工并延誤工程進度時，乙方有權(quán)要求甲方賠償乙方的實際損失，并順延工期。
5)、乙方在甲方不能及時支付工程款的情況下，有權(quán)停工或單方面解除合同并向甲方要求合同金額10%的賠償。
四、付款方式
合同簽訂后甲方首付合同金額的20%，計17萬元;完成工程量的50%時再付合同金額的30%，計25.5萬元;工程完工后付合同金額的30%，計25.5萬元;驗收合格后10日內(nèi)付清余款。
五、其他約定事項
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各持兩份。
2、本合同一經(jīng)簽訂具有法律效力，雙方嚴格遵守執(zhí)行。未盡事宜雙方協(xié)商解決，不能協(xié)商解決的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。
3、本合同自簽訂之日生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了燃氣工程施工合同的人還看了：
5.燃氣管道安裝合同